Bina mantolama sözleşmesi örneği!
Mantolama dış yada iç cepheler için yapılan enerji tasarrufu sağlayan işleme deniyor.Mantolama işlemi için işveren ile işi yapacak firma arasında mantolama sözleşmesi imzalanması gerekiyor.İşte bina mantolama sözleşmesi örneği!
Bina mantolama sözleşmesi örneği!
Mantolama işi yapacak olan firma ve işveren arasında imzalanması gerekiyor.Firma ve bina yönetimi arasında vaat edilen bütün konular maddelere bağlanması gerekiyor ve iş sürecinde sorun yaşanmaması için bağlayıcı oluyor.
Tarafların işi veren ve yüklenici firmanın detaylı unvan ve adres bilgileri yazılması gerekiyor. işin konusu ve içeriği kabaca anlatılması gerekiyor. İşin tam içeriği anlatarak, tüm hususlar, maddeler halinde yazılmalı ve işin bedeli, ne şekilde, hangi tarihte ödeneceği, fiyatın sabit kalıp kalamayacağı durumlar mutlaka eklenmesi gerekiyor. İşin en geç başlama Tarihi ve En geç bitiş tarihi belirtilmeli, hava şartlarının elverişli olup olmaması da göz önüne alınarak kaç iş günü süreceği belirtiliyor ve isteğe bağlı, yaptırım amaçlı gecikme tazminatı istenecek ya da istenemeyecek durumlar yazılıyor.
Firmanın sorumlulukları, garanti süreci ve garanti şartları belirtilerek işçilik ya da ürün hatalarında firmanın sorumluluklarından ve garantinin geçerli olmayacağı durumlar ayrıntılı belirtilmesi gerekiyor.Bu sözleşmede yazılı olmayan maddeler için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Teknik ve İdari şartnameleri geçerli olup çıkan anlaşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri yetkili oluyor.
İşveren ve işi yapacak firma arasındaki bina mantolama sözleşme örneği şu şekildedir:
Bina mantolama sözleşmesi örneği!
DIŞ CEPHE ISI İZOLASYONU ve BOYA UYGULAMASI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ
Bu sözleşme, bir taraftan …………. (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan ……………... (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile ilgili haklar, yükümlülükler ve diğer her türlü münasebetleri düzenlemek için aşağıdaki şartlar dahilinde tanzim, kabul ve imza edilmiştir.
MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU
Bu sözleşmenin konusu; İşveren tarafından ………..Bölgesinde yapılacak olan ………….inşaatı ile ilgili olarak,
İşverenin vereceği Projeler ve Proje ölçütleri ile talimatlarına uygun şekilde:
1.Cephelerde 3 cm XPS levhalarla ısı izolasyonun yapılması
2.Mevcut ısı izolasyonu üzerine grenli boyauygulaması işçiliğinin madde 5 de yazılı bedellerle yapılması işidir.
MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU İŞLERİN YAPIM ŞARTLARI
Taşaron tarafından yapılacak iş ve hizmetlerin kapsamı
3 cm XPS Isı İzolasyonu Yapılması:
1.Cephelere iskele kurulması
2.3 cm kalınlığındaki XPS levhalar yapıştırma yolu ile şaşırtmalı olarak cepheye tu tturulacak.
3.Metrekareye 6 adet gelecek şekilde dübellenecektir.
4.Tüm köşelere fileli köşe profili konulacaktır.
5.160 gramlık sıva filesi 10 cm binili olacak şekilde ısı izolasyonu sıva harcı ile cepheye tutturulacaktır. Daha sonra 2.kat sıva yapılarak yüzey boyaya hazır hale getirilir.
Grenli Boya Yapılması:
1. Seçilecek renge uygun1 kat astar uygulaması yapılacak.
2. Daha sonra 1 kat grenli boya yapılarak boya uygulama işi tamamlanacaktır.
MADDE 4- SÖZLEŞME KONUSU İŞLERİN ÖLÇÜ ESASLARI
1.Mantolama ve boya yapılacak alanlar ölçülecek tir,
2.Ölçü biri mi M2 dir.
MADDE 5- SÖZLEŞME KONUSU İŞLERİN FİYATI
·Madde 3 teki yapım şartları ve Madde 4 teki ölçü esaslarına göre hesaplanacak imalatın birim uygulama fiyatları ve keşif metrajlarına göre işin tutarı aşağıda belirtilmiştir:
1.3 cm XPS Isı izolasyon u uygulaması ( malzeme+ işçilik) 18,50 YTL /M 2’ di r
2.Grenli Boya Yapılması ( malzeme+ işçilik) 5,00 YTL / M2 ’ dir.
Yukarıdaki birim fiyatlandırmaya KDV dahil edilmemiştir.
MADDE6- YUKARIDAKİ ESASLARA GÖRE İŞİN YAKLAŞIK BÜTÇESİ
Madde 3’te detaylı olarak maddeler halinde ifade edilmiş olan işlerin yaklaşık metrajları ve bütçeleri aşağıda verilmiştir:
·…………..dış cephe mantolama metrajı ve buna ait tutar:
( 18,50YTL /M2 +5,00 YTL/M2 ) * 2.000 M2 = 47.000 YTL +KDV
·……………. dış cephe mantolama metrajı ve buna ait tutar: ( 18,50YTL/M2 +5,00 YTL/M2) * 2.400 M2 =56.400 YTL +KDV
TOPLAM TUTAR : 103.400 YTL + KDV
MADDE 7 - İŞLERİN YAPILMASINDA UYULACAK ESASLAR
Bu sözleşme konusu işlerin yapılmasında Taşaron,
- Onaylı Uygulama ve Detay projelerine,
- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genel Şartnamesine,
- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik ve Özel Şartnamelerine,
- Türk Standartları Enstitüsü Şartnamelerine, Uygun olarak çalışılacak ve birinci sınıf işçilik ile iş yapılacaktır
MADDE 8- YER TESLİMİ – İŞİN SÜRESİ – İŞE BAŞLAMA
Taşeron, Halide Edip Adıvar ve Feriköy ilköğretim okullarına ait yukarıda detaylandırılmış dış cephe mantolama işlerini, 15 Kasımda işverene, sözleşme koşullarına uygun olarak teslim edecektir.
MADDE 9- ÖDEME
Madde 6 daki bütçenin ödeme şekli:
1.19 .000 TL 25.11.2014 tarihli çek
2.19.000 TL 25.12.2014 tarihli çek
3.19.000 TL 25.01.2014 tarihli çek
4.19.000 TL 25.02 2014 tarihli çek
5.27.400 TL haftalıklar halinde nakit olarak taşarona verilecektir.
Bu ödemelerin karşılığı olarak taşarondan teminat senedi alınacaktır.
MADDE 10- İŞİN KONTROLU
İmalatın kontrolü için işveren yapımın her aşamasında yapım şeklini elemanları vasıtası ile kontrol ettirebilir.
MADDE 11- YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ve KAZALAR
Taşaron, Sözleşme ve projelerde yer alan, iş ile ilgili teknik şartname hükümleri gereğince yapacağı iş için kendisine verilen projelere göre yapacağı imalatın her aşamasından tüm malzeme, nakliye ve montaj esnasında olabilecek her türlü hasardan sorumludur.
Taşaron “İmalat ve montaj İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
Taşaron, bu iş için istihdam edeceği personelin çalışmaları sırasında olabilecek iş kazası sonucu meydana gelebilecek ölüm, bedeni ve maddi zararlardan bizzat sorumludur.
Taşaron montajın başlangıcından bitimine kadar inşaat alanında, şantiye sahasında, yasalar, tüzükler ve şartnamelerde yazılı olan tüm emniyet ve sağlık tedbirlerini almak zorundadır.
Taşaron, montaj sırasında mevcut alt ve üst yapılar ile tüm taşınır ve taşınmaz mallara zarar vermemek için gerekli önlemleri alacaktır. Alınan önlemlere rağmen meydana gelebilecek tüm hasarlar ile üçüncü şahıslara verilebilecek zararlardan Taşaron tek başına sorumludur.
Ayrıca Taşaron çalışanlarının üçüncü kişilere vereceği zararlardan dolayı doğacak cezai ve hukuki sorumluluklardan da sorumludur.
İşveren, yukarıda sayılan olaylar nedeniyle sorumlu tutulamaz.
MADDE 12- İŞVERENİN SORUMLULUKLARI
. Ödeme terminlerine uyması
· İşveren inşaat sahasını montaj gününde malzeme ve araçların girebilmesi için ve iş emniyeti açısından boş ve iş güvenliği şartlarına uygun hazırlayarak taşarona teslim edecektir.
·Uygulama sırasında kullanılacak olan su, elektrik, vb.her türlü sarf malzemesi İşveren tarafından temin edilecektir.
MADDE 13- YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRACAĞI İŞÇİLER VE İŞÇİ HAKLARI :
Çalışanların özlük hakları öncelik taşımaktadır. Bu nedenle Taşaron, çalıştırdığı işçilerini SSK’ya kaydettirecek, ücretlerini aylık bordrolarla zamanında ödeyecektir. Taşaron ücretlerden yapılan stopaj kesintileri ile aylık SSK primlerini zamanında Vergi Dairesi ve SSK’ya yatıracak, ve bu işlemlere ait belgelerin fotokopilerini İşveren’e verecektir.
MADDE 14- KULLANILACAK MALZEME
Sözleşme kapsamında yapılacak işlerde TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş birinci kalite malzemelerden olacaktır.
MADDE 15- FİYAT ÜCRET ve VERGİLERLE RESİMLERDEKİ ARTIŞLAR
Sözleşmenin imzasından sonra meydana gelebilecek malzeme,işçilik veya benzeri bir fiyat artışı için Taşaron’a herhangi bir fiyat farkı ödenmeyecektir.
MADDE 16- GECİKME CEZASI
%0.6 olup yukarıdaki koşullara uyulmaması durumunda işveren tarafından taşeronun hak edişinden kesilecektir.
MADDE 17- KANUNİ ADRESLER VE TEBLİGAT
İŞVEREN : …………..
TAŞARON : …………………
Taşaron’ un yukarıdaki adresine yapılan tebligatlar bizzat kendisine yapılmış sayılacaktır
MADDE 1 8 SON MADDE
Bu Sözleşme, bu madde dahil 17 (Onyedi) madde ve 1 (bir) nüsha olarak tanzim edilmiş, taraflarca okunarak 10...../ 10.../.2015 tarihinde imzalanmıştır
İŞVEREN TAŞERON
Mantolama mecburi mi?
Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.com