Elazığ'da 5.9 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!
Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 5 milyon 924 bin 100 TL bedelle arsa karşılığı inşaat yaptıracak.
Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, arsa karşılığı inşaat ihalesi yaptıracak. İşin bedeli 5 milyon 924 bin 100 TL olarak belirlendi.
1 - Yukarıda Tablo 1- de belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz üzerine 24 Derslik Sürsürü mahallesi ilkokulu yapıldıktan sonra Tablo 2 de tapu kaydı yazılı Hazine adına kayıtlı taşınmazlar inşaatının tamamlanmasını ve teslimini müteakip yükleniciye devredilecektir.
2 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi ile yükleniciye devri öngörülen taşınmazların bedeli olan 5.924.100,00 TL ile yapılacak inşaata ilişkin uygulanacak proje bedeli olan 5.000.000,00 TL arasındaki 924.100,00 TL farka verilecek teklifin eklenmesi suretiyle Hazineye ödenecek nakden ve peşin bedelin tespiti için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile 20.12.2019 tarih ve saat 10:00' da Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü Makam Odasında toplanacak komisyon marifetiyle yapılacaktır.
3 - Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren (120) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunludur
4- Şartname bedeli alınmayacaktır.
5- Geçici teminat bedeli 592.410,00 TL dir .
6- İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERİN
a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik, mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgelerin,
b) Geçici teminatı (Tedavüldeki TL, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen süresiz teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) yatırmış olmak.
c) Yasal yerleşim yerini gösterir belge,
d) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
e) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
7 - İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı ) oranında kesin teminat alınacaktır.
8 - Sözleşme imzalanması ve projenin uygulanması sırasında oluşabilecek her türlü vergi, resim, harç ve masraf yükleniciye aittir.
9 - 2863 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş sertifika ödeme aracı olarak kabul edilmeyecektir.
10 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
11 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
12 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
13 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.