İhale

Sakarya'da 34.1 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!

Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 34 milyon 118 bin TL bedelle okul yaptıracak.

Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 34 milyon 118 bin TL bedelle arsa karşılığı okul yaptıracak. Okul yapımı için belirlenen taşınmazın zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından gerçekleştirilecek. 

Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü)nden:

1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik 298 sayılı Milli Emlak
Genel Tebliği hükümlerine göre 03/07/2019 tarihinde saat 14.00 de Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak
Komisyon marifetiyle Pazarlık Usulü ile yapılacaktır.
2 - Tablo-1 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan ( Çevre Düzenlemesi+KDV dahil) 12.560.720,00 TL maliyetli
MEB.2014.24.İO(R) Tip Proje Numaralı 24 derslikli ilkokul Binası, 11.423.100,00 TL maliyetli ÖZEL Projeli toplam 16 derslikli AL binası ile
10.116.000,00 TL maliyetli ÖZEL Projeli toplam 20 derslikli İO binasına karşılık Tablo-2 de belirtilen toplam 34.118.000,00 TL tahmini bedelli
taşınmazlar verilerek;
Yapılacak okulların toplam inşaat bedeli 34.099.820,00 TL ile inşaat karşılığı verilecek taşınmazların tahmini bedeli olan 34.118.000,00 TL
arasında Hazine lehine meydana gelen 18.180,00 TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin
olarak ödenecektir.
3 - Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır.
4 - Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi
dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik,mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlanması ve bu süre içerisinde
inşaat ruhsatını alması zorunludur.
5 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren Tablo 1 de belirtilen 1. sıradaki taşınmaz için 600 (altıyüz) gün, 2. sıradaki taşınmaz için
480 (Dörtyüzseksen)gün, 3. sıradaki taşınmaz için 480 (dörtyüzseksen) gündür.
6 - Geçici teminat bedeli 5.117.700,00 TL'dir.
7 - İhale dokümanında yer alan belgeler İdarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların idarece CD ortamında
hazırlanan ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) 500,00 TL (Beşyüz TL)'dir.
8 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
9 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce
komisyona ulaşması şarttır.
10 - İnşaatın yapılacağı taşınmazlar üzerinde bulunan ve yıkılması gereken binaların Çevre Şehircilik Müdürlüğünce tespit edilecek enkaz bedelinin
yıkım maliyetinden fazla çıkması halinde fark bedel ayrıca Hazineye ödenecektir.
30/5/2019 PERŞEMBE AHMET
ARTIRMA
4855
Disket
3
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a) İhale konusu ise ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,
b) Geçici teminat olan 5.117.700,00 TL nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği,nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe
Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat
mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,
c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
e) İhale dokümanı bedeli olan 1.500,00 TL nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin
vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye
katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi
kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, En geç
ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
g) Okulların yapımı karşılığında yükleniciye devredilecek Hazine taşınmazlarının devir işlemleri okul binalarının yapım işlerinin tamamlanarak
geçici kabullerin yapılmasına müteakip gerçekleştirilerek yüklenici adına tapuda tescilleri yapılacaktır. Ancak, Hazine taşınmazlarının tapu devrinin yer
tesliminden sonra olması kaydıyla geçici kabulden önce yapılmasının yüklenici tarafından talep edilmesi halinde, toplam inşaat bedeli kadar muhatap
Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) olacak şekilde düzenlenen kesin ve ihale tarihinden itibaren en az 3 yıl süreli
devredilebilir teminat mektubunun verilmesi şartıyla Hazine taşınmazları yükleniciye devredilebilecektir. İhale bedeli ile okulların toplam inşaat bedeli
arasındaki fark ödenmeden Hazine taşınmazlarının devri yapılmayacaktır.
* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
* - İhale ilanı; www.sakarya.csb.gov.tr , Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.